建设工程施工合同补充协议书样本一 甲方:闲餐厅 乙方:广告装饰 应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。
建设工程施工合同补充协议范本一 把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构,因此房屋结构更改为全框架结构。乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。
工程施工合同补充协议书模板一 发包人:武汉东湖科技创业农庄有限公司 承包人:武汉江夏第十建筑工程公司 双方于2010年5月28日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号:FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。
协议内容变更部分:1) 按照表一计价。 2) 按照表二计价。本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
下面是我为大家收集的工程合同补充协议书范本(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 工程合同补充协议书1 贷款方:___ 借款方:___ 根据国家规定、借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。 第一条 借款用途___。
工程补充协议格式范本: 写明具体补充的内容;如有未尽事宜,双方另行协商; 此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力; 本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
防水施工协议书1 发包方:成都xx建设有限公司怡和新城B区项目部 承包方:成都市xx防水工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商签订本合同。
施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
防水施工合同范本(一) 甲方:___ 乙方:___ 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场___楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。
防水卷材施工合同范文一 甲方(发包人):乙方(承包人): 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其它 有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实、守信原则,甲乙双方友好协商,订立本合同,以便双方共同遵守。
补充协议书 篇1 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 乙方已与甲方于)(以下简称“原合同”),约定乙方向甲方承租xx商城项目C区C7幢131313140、141414144号商铺,共计8间,经甲乙双方协商一致,同意作补充如下: 第一条、甲方同意乙方在上述商铺内从事商业经营,其经营范围为汽车销售。
补充协议书 篇1 甲方:景宁畲族自治县水利发展有限公司(以下简称甲方)乙方:浙江巨业建设有限公司 (以下简称乙方) 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年 月 日签订的《畲乡滨水休闲养生基地―休闲长廊项目(一期)Ⅱ标建设工程施工合同》(下称“原合同”)中的定义相同 。
合同补充协议书 篇1 甲方(全称):xx生产建设兵团石油有限公司xx市公司xx加油站 乙方(全称):xx公路工程有限责任公司 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于20xx年4月20日签订的(以下简称“原合同”)中的定义相同。鉴于:甲方和乙方于20xx年4月20日共同签署的。
补充协议书 篇1 根据《中华人民共和国仲裁法》,我们经过协商,愿就___年___月___日签定的___合同第___条约定的仲裁事项,达成如下补充协议: 凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,申请___仲裁委员会仲裁,并适用《仲裁委员会仲裁规则》。___仲裁委员会的裁决是终局的,对双方都有约束力。
补充协议书 篇1 甲方: 证件号码: 乙方: 证件号码: 就乙方购买甲方所有座落于 市路号室(下称“该物业” )事宜 ,经过平等协商,甲、乙双方达成了一致意见,于年月 日签订了《 上海市房地产买卖合同 》下称 (“买卖合同”。
补充协议书 篇1 甲方(全称): 乙方(全称): 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。